ALQUILER DE MAQUINARIA FORESTAL CON OPERARIO EN LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS PARA LA PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGUE CACERES (FEDER) (TSA0084016)

Datos generales

Importe

58.500,00 € (169.500,00 €)

Publicación

22/9/2026

Plazo de ofertar
Contrato

Obras

Estado actual

En evaluación

Órgano de contratación

EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA)

Lugar

Maldonado 58 Madrid

Lugar tipado

ES432 - Cáceres

Periodo de ejecución

22/11/2026 - 22/05/2027
6 meses

CPV

45500000
  1. Publicado
    22/9/2026
  2. En evaluación
    3/11/202621/10/202616/10/2026

Documentación adicional

Documentación adicional

Resumen

Objeto:

Contratación del alquiler de maquinaria forestal con operario para la realización de actuaciones prioritarias para la protección de la biodiversidad en el Parque Nacional de Monfragüe, Cáceres, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Características:

El objeto del contrato consiste en el alquiler de maquinaria forestal equipada con operario para llevar a cabo labores de desbroce y trituración de arbolado y vegetación.

Lote 1:

  • Descripción: Tractor multifunción forestal de potencia superior a 140 CV, con brazo telescópico de alcance superior a 8 metros y cabezal forestal triturador de martillos, apto para arbolado de hasta 20 cm de diámetro, con operario.
  • Actividad: Desbroce y trituración de arbolado de diámetro ≤ 20 cm.
  • Presupuesto Base de Licitación (sin impuestos): 52.500 €.
  • Precio Unitario (sin impuestos): 150 €/hora.
  • Unidades Demandadas: 350 horas.

Lote 2:

  • Descripción: Tractor agrícola o forestal de orugas de potencia superior a 90 CV, equipado con desbrozadora de martillos o...

Criterios de evaluación:

Solvencia económica:

Solvencia técnica:

Medios materiales:

Medios personales:

Fecha de inicio:

Sin datos

Duración:

El plazo de ejecución del contrato es de 6 meses, con un plazo de vigencia total de 7 meses. El plazo de ejecución comenzará tras la comunicación del contratista por parte de Tragsa. El plazo de vigencia contará a partir de la fecha de la última firma del contrato.

Lugar de ejecución:

Parque Nacional de Monfragüe, Cáceres. (Provincia: Cáceres)

Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:

Consideraciones importantes: