SERVICIO DE DIRECCION FACULTATIVA DE OBRAS Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE EJECUCION DE LAS OFICINAS DEEMPLEO DE MASPALOMAS Y DE SAN ISIDRO EN GRANADILLA DE ABONA (SER/2026/0000005903)
107.591,26 €
15/05/2026
14/05/2026 21:59 (Fecha superada)
Servicios
En evaluación
Órgano de contratación
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Lugar
Avda. Dr. De la Rosa Perdomo 2 Santa Cruz de Tenerife
Lugar tipado
ES70 - Canarias
Periodo de ejecución
CPV
Resumen
Objeto:
El contrato tiene por objeto la prestación del servicio de Dirección Facultativa de obra, que incluye la Dirección de Obra, la Dirección de Obra de Instalaciones, la Dirección de Ejecución de la Obra y la Coordinación de Seguridad y Salud para la ejecución del "Proyecto Reformado para adecuación de la oficina de empleo de Maspalomas" y el "Proyecto Reformado de Ejecución para nueva Oficina de Empleo de San Isidro- Granadilla de Abona". El fin es dotar a estas oficinas de las infraestructuras necesarias para su correcto funcionamiento y adecuación a las necesidades del Servicio Canario de Empleo (SCE).
El contrato se divide en dos lotes:
- Lote I: Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad del Proyecto Reformado para adecuación de la oficina de empleo de Maspalomas.
- **Lot...
Características:
El contrato se ajustará a la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999) y a las prescripciones del PCAP y del presente PPT, así como a las normas y reglamentos que sean de aplicación y a las instrucciones del órgano de contratación.
El equipo técnico del adjudicatario deberá estar formado, como mínimo, por:
- Dirección de Obra:
- Un/a Arquitecto/a (nivel 3 MECES), que actuará como director/a de la obra, coordinador/a del equipo y principal interlocutor/a con el SCE. Se requiere experiencia mínima de 3 direcciones de obra en los últimos 6 años.
- Un/a Ingeniero/a Industrial (nivel 3 MECES) o Ingeniero/a Técnico/a Industrial (nivel 2 MECES), encargado/a de la dirección de obra del proyecto de instalaciones, de realizar los trámites para la legalización de las insta...
Criterios de evaluación:
Solvencia económica:
Solvencia técnica:
Medios materiales:
Medios personales:
Fecha de inicio:
El plazo de ejecución del contrato es coincidente con el del contrato principal de obra, desde el día de la firma del citado contrato de obra, hasta la liquidación final del mismo.
Duración:
- Lote I. Duración del contrato de obra Maspalomas: 11 meses.
- Lote II. Duración del contrato de obra San Isidro : 8 meses.
Lugar de ejecución:
- Lote I: c/ Avda. de Tirajana, 4. Maspalomas, TM San Bartolomé Tirajana.
- Lote II: Calle Castro, 4. Edificio Guajara. San Isidro, Granadilla (Provincia: Las Palmas)
Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:
Consideraciones importantes:
