CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DE PROYECTO DE EJECUCION DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA ACTUACION "MEJORA DE ITINERARIOS ACCESIBILIDAD Y PUESTA EN VALOR CULTURAL DEL CERRO DE LA ALCOBA EN MONTEMAYOR (CORDOBA)". PROGRAMA PLURIRREGIONAL DE ESPANA 2021-2027. PROYECTO "CONECTA CAMPINA SUR". (GEX 1016/2026)
Datos generales
9.504,13 €
19/06/2026
Servicios
Publicado
Órgano de contratación
PRESIDENTA DE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CAMPINA SUR CORDOBESA
Lugar
ESPANA - CORDOBA
Lugar tipado
ES613 - Córdoba
CPV
Documentación adicional
Documentación adicional |
|---|
Resumen
Objeto:
El contrato tiene como objeto la prestación de servicios profesionales para la redacción del proyecto técnico de ejecución, la dirección facultativa de las obras y la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la actuación denominada 'Mejora de Itinerarios, Accesibilidad y Puesta en Valor Cultural del Cerro de la Alcoba en Montemayor (Córdoba)'. Esta actuación se enmarca en el Proyecto 'Conecta Campiña Sur', cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027.
Características:
El contrato abarca la redacción completa del proyecto técnico de ejecución, incluyendo memoria, planos, mediciones, presupuesto, pliego de prescripciones técnicas, y la definición de soluciones técnicas que cumplan con criterios de sostenibilidad, accesibilidad, el principio DNSH y análisis de adaptación al cambio climático.
La dirección facultativa de las obras implicará la supervisión técnica, la resolución de incidencias, la comprobación de materiales y la validación de mediciones.
La coordinación de seguridad y salud garantizará el cumplimiento de la normativa vigente en prevención de riesgos laborales en obras de construcción.
El presupuesto base de licitación (IVA incluido) es de 11.500,00 €.
Información del proyecto técnico:
- Autor/a del proyecto (persona redactora): Si...
Criterios de evaluación:
Solvencia económica:
Solvencia técnica:
Medios materiales:
Medios personales:
Fecha de inicio:
El contrato se iniciará a partir de la formalización del mismo, o desde la firma del acta de inicio si así se establece.
Duración:
La fase de redacción del proyecto técnico tiene una duración máxima de ocho (8) semanas desde la formalización del contrato o acta de inicio. La fase de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud se extenderá desde la adjudicación del contrato de obras hasta la elaboración del informe sobre el estado de las obras a la finalización del plazo de garantía, vinculada al plazo de ejecución del contrato de obras.
Lugar de ejecución:
Las prestaciones se realizarán principalmente en el municipio de Montemayor (Córdoba), en el Cerro de la Alcoba. La redacción del proyecto podrá realizarse en el despacho profesional de la persona adjudicataria, y la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud se desarrollarán en la sede de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa y en el ámbito de actuación. (Provincia: Córdoba)
Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:
Consideraciones importantes:
