REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA CR-5042 (VISO DEL MARQUES-SAN LORENZO DE CALATRAVA) FASE I: DEL PK 16+000 AL 31+469 (DPCR2026/3141)

Buscar licitaciones

Datos generales

Importe

1.037.915,79 €

Publicación

21/04/2026

Plazo de ofertar

04/03/2026 22:59 (Fecha superada)

Contrato

Obras

Estado actual

Resuelto

Órgano de contratación

PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

Lugar

TOLEDO 17 CIUDAD REAL

Lugar tipado

ES422 - Ciudad Real

Periodo de ejecución

13/04/2026 - 13/07/2026
3 meses

CPV

45000000
45230000
Publicado
06/02/2026
En evaluación
16/03/202613/03/2026
Adjudicado
15/04/2026
Resuelto
21/04/2026

Adjudicación

Resuelto

Adjudicatario

CIF/NIF

Importe oferta

Baja

Fecha

13/04/2026

Resumen

Objeto:

El objeto del contrato es la ejecución de las obras de Refuerzo de firme de la carretera CR-5042 (Viso del Marqués-San Lorenzo de Calatrava), Fase I: del pk 16+000 al 31+469. El proyecto se ha dividido en dos fases debido a la longitud de la carretera. La Fase I afectará al tramo del pk 16+000 hasta el pk 31+469, incluyendo la travesía de San Lorenzo. El contrato también incluye la reposición de la señalización horizontal.

Características:

El contrato consiste en:

  • FIRMES: Extensión de una capa de 4 cm de Mezcla Bituminosa Caliente (MBC) AC 16 surf S 50/70 sobre el firme existente, previo riego de Emulsión asfáltica TERMOADHERENTE C60B3 TER y barrido enérgico de gravillas existentes en la calzada.
  • SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: Señalización horizontal en los tramos afectados por la renovación del firme, previendo repintar dos veces las líneas de 10 y 15 cm de ancho.
  • TRAVESÍA S. LORENZO CVA: Colocación de bordillo prefabricado de hormigón; puesta en rasante de tapas de pozo de registro o rejillas y tapas de sumidero; imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales; construcción de paso de peatones resaltado con Mezcla Bituminosa en Caliente (MBC); y fresado.

Se aplicarán las siguientes magnitudes:

MBC... ![Contenido oculto](sophia-public-blocked-marker)

Criterios de evaluación:

Solvencia económica:

Solvencia técnica:

Medios materiales:

Medios personales:

Fecha de inicio:

Mayo 2025. La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo.

Duración:

El plazo de ejecución del presente contrato de obras es de 3 meses.

Lugar de ejecución:

La obra se ejecutará en la carretera CR-5042, de Viso del Marqués a San Lorenzo de Calatrava, Fase I: del pk 16+000 al 31+469, incluyendo la travesía de San Lorenzo de Calatrava.

Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:

Consideraciones importantes:


ENS Nivel medio
ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001