CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIO DE LES OBRES DE ROTONDA A LA INTERSECCIO DE LA C-451 AL PK 47+000 AMB L'LV-3002. LLOBERA. CLAU: PC-CPL-22036 (DO. PC-CPL-22036)

El contrato tiene por objeto la dirección de las obras de "Rotonda a la intersección de la C-451 al PK 47+000 con la LV-3002. Llobera", de clave PC-CPL-22036, según las características técnicas y condiciones definidas en el Manual de Dirección de Obra Civil de Infraestructures.cat.

El contrato incluye, además de la dirección de obra, la eventual redacción de proyectos modificados autorizados por el Órgano de Contratación cuando durante la ejecución de las obras que se dirigen se plantee la necesidad de modificarlas. El objetivo principal es mejorar la seguridad vial y facilitar los movimientos en la intersección. Incluye trabajos de demolición, movimiento de tierras, drenaje, afirmado, asfaltado, señalización, seguridad vial, reposición de servicios y obras complementarias.

El objeto del contrato son los trabajos de la Dirección de Obra y la eventual redacción de proyectos modificados autorizados por el Órgano de Contratación cuando durante la ejecución de las obras que se dirigen se plantee la necesidad de modificarlas. Esta última prestación tiene carácter de obligación condicional para el Adjudicatario en tanto que han de concurrir los supuestos de modificación del contrato de obras al cual resta vinculado el presente contrato que se hubiesen podido prever expresamente en el Plec de cláusulas administrativas (PCA) del contrato de obras en aplicación del artículo 204 de la LCSP o por causas de modificación contractual no previstas en el mencionado PCA de ejecución de obras en aplicación de los artículos 205 de la LCSP y aquello regulado en el mencionado PCA...

Se prevé que el Acta de Replanteo de la obra se pueda producir 6 meses después de la publicación de la presente licitación o a la fecha de inicio incluida en el contrato que se formalice, si esta fuera posterior. Se estima septiembre de 2025 como fecha de redacción del proyecto.

El plazo de ejecución del contrato es de 4 meses, contadores a partir de la fecha de formalización del Acta de Replanteig de la obra. Se ha estimado un plazo de CUATRO (4) meses como período óptimo de ejecución de las obras.

Rotonda a la intersección de la C-451 al PK 47+000 con la LV-3002. Llobera. Las obras se sitúan dentro del término municipal de Llobera, en la intersección de la C-451 al PK 47+000 con la LV-3002. (Provincia: Lleida)