CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIO DE LES OBRES DE REPARACIO DEL TRENCAMENT D'UN TRAM DEL PASSEIG MARITIM DE LA PLATJA DE LA BARCA MARIA EN EL MUNICIPI DE BADALONA. CLAU: OCL2026-00348-B (DO. OCL2026-00348-B)
Datos generales
18.394,85 € (22.073,82 €)
15/06/2026
Servicios
Publicado
Órgano de contratación
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SAU
Lugar tipado
ES511 - Barcelona
Periodo de ejecución
CPV
Documentación adicional
Documentación adicional |
|---|
Resumen
Objeto:
El contrato tiene por objeto la prestación de servicios de Dirección de Obra y, de forma eventual, la redacción de proyectos modificados para la reparación de un tramo de paseo marítimo en la playa de la Barca Maria, en el municipio de Badalona. La Dirección de Obra abarca la supervisión, vigilancia, valoración y control de la correcta ejecución de las obras contratadas, asegurando su calidad, eficiencia y seguridad. La redacción de proyectos modificados es una prestación condicional que se activará si durante la ejecución de las obras surge la necesidad de modificar el contrato de obras vinculadas.
Características:
El contrato de servicios tiene como objetivo la Dirección de Obra y, en su caso, la redacción de proyectos modificados.
Detalles de las prestaciones:
- Dirección de Obra: Comprende la comprobación, vigilancia, valoración y control de la correcta ejecución de las obras, asegurando la seguridad, eficiencia, calidad y respeto al medio ambiente.
- Redacción de Proyectos Modificados: Prestación condicional que se activará si durante la ejecución de las obras se plantea la necesidad de modificar el contrato de obras vinculado. El adjudicatario podrá ser requerido para su redacción.
Requisitos y consideraciones adicionales:
- El contratista deberá aplicar la metodología BIM si así se indica (actualmente no aplica según el PCAP).
- Se exige una **solvencia económica y f...
Criterios de evaluación:
Solvencia económica:
Solvencia técnica:
Medios materiales:
Medios personales:
Fecha de inicio:
01/07/2026
Duración:
La duración del contrato está sujeta a los siguientes plazos:
- Plazo de ejecución de la Dirección de Obra: 3 meses, correspondiente al plazo inicialmente previsto de ejecución de las obras y hasta la recepción de estas.
- Período de garantía de las obras: 24 meses, hasta la eventual liquidación complementaria de las obras. En caso de alargamiento del plazo de ejecución de las obras, se acordará la ampliación del plazo de ejecución del contrato para adaptarlo a la duración real de las obras. El plazo para la redacción de los eventuales proyectos modificados será el que se establezca cuando concurra la necesidad.
Lugar de ejecución:
Badalona (Provincia: Barcelona)
Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:
Consideraciones importantes:
