LA NECESSITAT A COBRIR MITJANCANT AQUESTA CONTRACTACIO ES DISPOSAR DE LA DIRECCIO D'OBRA DE LES OBRES QUE S'HAN DE LICITAR PER A L'EXECUCIO DEL PROJECTE CONSTRUCTIU MODIFICAT 2 D'IMPLANTACIO DEL PLA D'EMERGENCIES NOVES OFICINES I SALA D'EMERGENCIES D LA PRESA DE SANT PONC ALS TERMES MUNICIPALS DE CLARIANA DE CARDENER CARDONA PINOS NAVAS I SANT MATEU DE BAGES COFINANCAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE LA UNIO EUROPEA EN EL MARC DEL PROGRAMA DEL FEDER DE CATALUNYA 2021-2027. (CTN2600124)

Prestación de servicios de dirección de obra para la ejecución del Proyecto Constructivo Modificado 2 de implantación de emergencias, nuevas oficinas y sala de emergencias en la presa de Sant Ponç.

El contrato tiene como objeto la prestación de servicios de dirección de obra para la ejecución del Proyecto Constructivo Modificado 2 de Implantación de Emergencias, Nuevas Oficinas y Sala de Emergencias en la presa de Sant Ponç. La actuación se enmarca dentro del Programa de medidas del Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Catalunya 2021-2027 y está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER UE).

Las actuaciones principales incluyen:

• Implantación de un Plan de Emergencias: Incluye la definición de trabajos a realizar por el equipo de dirección de obra, determinando prescripciones técnicas sobre personal y material necesario, plazos y presupuesto.
• Instalación de Sistemas de Aviso a la Población: Se instalarán 11 sirenas electrónicas distr...

Sin datos

El plazo de ejecución estimado es de 46 meses. Este plazo se desglosa en: Fase 1 (Trabajos Previos): 1 mes; Fase 2 (Trabajos durante la ejecución de obras): 6 meses; Fase 3 (Trabajos finales): 3 meses; Fase 4 (Trabajos durante el período de garantía y liquidación del contrato de obra): 36 meses. El plazo de ejecución se ajustará según el plazo del adjudicatario del contrato de ejecución de obras.

Existe una referencia a un plazo de ejecución de seis (6) meses para la obra civil y las instalaciones, pero se entiende que el plazo total del contrato de dirección de obra es de 46 meses.

Presa de Sant Ponç, en los términos municipales de Clariana Cardener, Cardona, Pinós, Navàs y La Molsosa. Las actuaciones se extienden a lo largo del curso del río Cardener y sus zonas de influencia aguas abajo. (Provincia: Lleida / Barcelona)