CONTRACTE DE SERVEIS PER A L'ASSISTENCIA TECNICA DE COORDINACIO DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE RESTAURACIO AMBIENTAL DE LA CUA DEL PANTA DE BOREN DEL PARC NATURAL DE L'ALT PIRINEU. CLAU: PAP-22336 (CSS. PAP-22336)

Contrato de servicios para la asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud de las obras del Proyecto Constructivo de restauración ambiental de la cola del pantano de Borén del Parque Natural de l'Alt Pirineu. Clave: PAP-22336.

El proyecto constructivo se centra en la restauración ambiental de la cola del pantano de Borén, ubicado en el Parque Natural de l'Alt Pirineu. El objetivo es mejorar el entorno ambiental mediante la reordenación del uso público, la construcción de una balsa para anfibios, la retirada de señalización obsoleta y residuos, la instalación de cierres perimetrales, y la revegetación con diversas plantaciones.

El objeto del contrato es la asistencia técnica de Coordinación de Seguridad y Salud de las obras descritas durante la ejecución del contrato de obras y hasta la recepción de éstas, y en su caso durante el período de garantía de las obras para eventuales actuaciones que sea necesario realizar en este período. Las actuaciones de Coordinación de Seguridad y Salud durante el período de garantía de las obras quedarán condicionadas a que concurran circunstancias en la obra que requieran esta prestación, por lo tanto, la falta de necesidad no dará derecho al Adjudicatario a que pueda reclamar ningún tipo de indemnización por este motivo. Actuaciones y alcance Las actuaciones a desarrollar son las siguientes:

1. Actuación 1: Ampliación del aparcamiento existente en la cola del pantano, c...

El cómputo del plazo del contrato comenzará a partir de la fecha de formalización del Acta de Replanteig de la obra, que se prevé se pueda producir unos 6 meses después de la publicación de la presente licitación, aproximadamente, o a la fecha de formalización del contrato, si esta fuera posterior.

• Termini d'execució de l'Assistència Tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut: 4 mesos correspondiente al plazo inicialmente previsto de ejecución de las obras, y hasta la inspección y recepción de las obras.
• El período de garantía de las obras que se preveé de 24 meses, durante el cual se podrán encargar trabajos adicionales de Asistencia Técnica de Coordinación de Seguridad y Salud cuando las necesidades de la obra lo requieran. El plazo de ejecución estimado para la obra es de 4 meses.

Restauración ambiental de la cua del pantà de Borén del Parc Natural de l'Alt Pirineu.

El ámbito del proyecto se sitúa en la comarca del Pallars Sobirà, concretamente al término municipal de Alt Àneu.

La actuación se sitúa en los márgenes del Pantà de Borén, al sur de la población de Borén del término municipal de Alt Àneu, dentro del Parc Natural de l'Alt Pirineu. (Provincia: Lleida)