CONTRATACION DEL SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL "CAMINO FRANCES" EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BURGOS. (CS/2026/25)
180.000,00 €
26/05/2026
09/06/2026 12:00 (12 días y 19 horas restantes)
Servicios
Publicado
Órgano de contratación
SOCIEDAD PUBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEON S.A.
Lugar
Canada Real 306. Edificio Prae Valladolid
Lugar tipado
ES41 - Castilla y León
Periodo de ejecución
CPV
Resumen
Objeto:
El objeto de este contrato es la prestación de servicios de redacción de un proyecto constructivo, asistencia técnica a la dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud para la urbanización del Polígono Industrial "Camino Francés" en el término municipal de Burgos. Las prestaciones incluyen la elaboración del proyecto constructivo completo, la asistencia técnica durante la ejecución de las obras para el seguimiento, control técnico y vigilancia, así como el ejercicio de las funciones de coordinador en materia de seguridad y salud.
Características:
Las características del contrato incluyen la redacción del proyecto constructivo, que abarcará estudios previos (geotécnico, topográfico, arqueológico), proyectos sectoriales de instalaciones y servicios, y la tramitación inicial ante organismos competentes. La asistencia técnica a la dirección de obras (AT-DO) comprende el seguimiento continuo, control técnico y vigilancia de la ejecución del proyecto y del contrato de obras, la elaboración de informes técnicos y la dirección de ejecución de la construcción. La coordinación de seguridad y salud (CSyS) se realizará conforme al Real Decreto 1627/1997. El adjudicatario deberá coordinarse con los servicios técnicos de LA SOCIEDAD, presentar un programa de trabajos detallado para la redacción del proyecto y actualizarlo para la fase de obras, ...
Criterios de evaluación:
Solvencia económica:
Solvencia técnica:
Medios materiales:
Medios personales:
Fecha de inicio:
La ejecución del contrato está prevista para comenzar el día de la formalización del mismo, salvo que se indique otra fecha.
Duración:
El contrato consta de dos fases:
- Redacción del proyecto de ejecución: tres (3) meses desde el día siguiente a la firma del contrato.
- Asistencia técnica a la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud: vinculada al plazo de ejecución efectiva de las obras de urbanización, estimado en dieciocho (18) meses, desde el acta de comprobación del replanteo hasta el acta de recepción de las obras o liquidación del contrato de obra.
Lugar de ejecución:
Burgos (Provincia: Burgos)
Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:
Consideraciones importantes:
