CONTRATO DE OBRAS DE ESTRUCTURA DE 5 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN PARCELAS 286-209 DEL PLAN PARCIAL NUEVO CENTRO (2O FASE) DE PALOS DE LA FRONTERA (CONTRATO DE OBRAS 1/2026)

Buscar licitaciones

Datos generales

Importe

192.085,85 €

Publicación

22/05/2026

Plazo de ofertar

20/04/2026 12:00 (Fecha superada)

Contrato

Obras

Estado actual

Resuelto

Órgano de contratación

ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

Lugar

PLAZA DE ESPANA S/N PALOS DE LA FRONTERA

Lugar tipado

ES615 - Huelva

Periodo de ejecución

17/05/2026 - 17/09/2026
4 meses

CPV

45223000
Publicado
24/03/2026
En evaluación
04/05/202629/04/202628/04/2026
Resuelto
22/05/2026

Adjudicación

Resuelto

Adjudicatario

CIF/NIF

Importe oferta

Baja

Fecha

17/05/2026

Resumen

Objeto:

El contrato tiene por objeto la ejecución de las obras de estructuras para la construcción de 5 viviendas adosadas de protección oficial, ubicadas en las parcelas 286-290 del Plan Parcial Nuevo Centro (2ª Fase) en Palos de la Frontera. Este proyecto se refiere a la construcción de las estructuras de los inmuebles, incluyendo acondicionamiento del terreno, cimentaciones, estructuras, remates y ayudas, control de calidad y ensayos, gestión de residuos y seguridad y salud.

Características:

El contrato se centra en la ejecución de la estructura de 5 viviendas adosadas de protección oficial. Las actuaciones a realizar incluyen:

  • Acondicionamiento del terreno: Desbroce, limpieza del terreno y movimiento de tierras.
  • Cimentaciones: Incluye la capa de hormigón de limpieza y nivelado, capa separadora y montaje de sistema de encofrado recuperable para la losa.
  • Estructuras: Red de toma de tierra para la estructura, montaje y desmontaje de sistema de encofrado para losa de escalera, losa de escalera de hormigón armado, montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para pilares, pilares de hormigón armado, montaje y desmontaje de sistema de encofrado para vigas descolgadas, vigas de hormigón armado, losa maciza de hormigón armado, estructura de hormi...

Criterios de evaluación:

Solvencia económica:

Solvencia técnica:

Medios materiales:

Medios personales:

Fecha de inicio:

Está previsto el inicio de las obras en el ejercicio 2026.

Duración:

El plazo de ejecución es de CUATRO (4) MESES.

Lugar de ejecución:

Las obras se ejecutarán en las parcelas 286-290 del Plan Parcial Nuevo Centro (2ª Fase) en Palos de la Frontera. (Provincia: Huelva)

Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:

Consideraciones importantes:


ENS Nivel medio
ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001