OBRAS ACTUACIONES VARIAS DE REORGANIZACION DE ESPACIOS S.J. MOTRIL (CONTR 2026 0000050536)

El contrato consiste en la realización de las obras necesarias en el Tribunal de Instancia de Motril para mejorar la accesibilidad y redistribuir espacios, habilitando una nueva zona de trabajo para el juzgado de guardia y adecuando los espacios existentes. Las actuaciones se realizarán tanto en la planta baja como en el semisótano, sin incrementar la superficie construida ni afectar la estructura del edificio. No hay división en lotes.

• Alcance: Realización de obras necesarias en el Tribunal de Instancia de Motril para mejorar la accesibilidad y redistribuir espacios, incluyendo la habilitación de una nueva zona de trabajo para el juzgado de guardia y la adecuación de espacios existentes (archivos, salas de reuniones, etc.).
• Normativa Aplicable: Se debe atender la normativa de aplicación vigente y los requisitos para la obtención de la licencia urbanística y exigencias en el ámbito de patrimonio histórico.
• Minimización del Impacto: Se contemplará una adecuada organización y las medidas necesarias para la minimización del impacto de la obra sobre usuarios del edificio, previendo la mayor compatibilización posible de la ejecución de la obra con el uso ordinario del edificio para evitar el menoscabo del des...

Sin datos

El plazo de ejecución fijado es de DOS MESES a partir del comienzo de la obra. No obstante, el plazo de ejecución definitivo será el resultante tras la reducción ofertada por el adjudicatario en la licitación.

Sede Judicial de Motril en Calle Fielato de la Posta s/n. Motril (Granada).

C/ Fielato de la Posta, s/n, Motril (Provincia: Granada)