IES LAS ESPENETAS EN ORIHUELA PROYECTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA OBRA DE REPARACION PATOLOGIAS Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO (CMAYOR/2025/19Y15/0286)
54.000,00 €
27/03/2026
23/03/2026 09:00 (Fecha superada)
Servicios
En evaluación
Órgano de contratación
DIRECCION TERRITORIAL DE EDUCACION UNIVERSIDADES Y EMPLEO DE ALICANTE
Lugar
C/ Carratala 47 Alicante
Lugar tipado
ES521 - Alicante/Alacant
Periodo de ejecución
CPV
Resumen
Objeto:
El objeto del contrato es la redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud, redacción del estudio de gestión de residuos, redacción del estudio de seguridad y salud, redacción de plan y programa y seguimiento del control de calidad para las obras de "Reparación patologías y mejora de la accesibilidad del edificio del IES Las Espeñetas en Orihuela".
Características:
Este contrato de servicios tiene como objetivo definir las condiciones y criterios a los que ha de sujetarse el adjudicatario para la realización de los trabajos, reparación de las patologías detectadas y mejora de las condiciones de accesibilidad en el IES Las Espeñetas en Orihuela.
Actuaciones obligatorias a incluir en el proyecto:
- Actuar sobre las patologías detectadas en:
- Forjado sanitario: rehabilitación del forjado sanitario. Realizar campaña para estudiar el estado de conservación de los pilares y vigas en la cámara sanitaria. Reparación de elementos de hormigón deteriorados.
- Instalación saneamiento: revisión y, en su caso, reparación de la instalación de saneamiento a fin de detectar posibles fugas que hayan ocasionado la acumulación de agua en la cámara s...
Criterios de evaluación:
Solvencia económica:
Solvencia técnica:
Medios materiales:
Medios personales:
Fecha de inicio:
Si la tramitación del expediente finalizara en 2025, el contrato no podrá iniciarse antes del 1 de enero de 2026.
Duración:
El plazo de ejecución se distribuye de la siguiente forma:
- Fase 1 (Redacción del proyecto básico y de ejecución): 3 meses a partir del día siguiente a la formalización del contrato de servicios.
- Fase 2 (Ejecución de obra): Duración igual a la del contrato de obras al que está vinculado, incrementado en el tiempo necesario para la recepción y liquidación de la obra vinculada. El plazo se inicia el día siguiente a la formalización del contrato de obra y finaliza cuando se apruebe el proyecto de liquidación o proyecto final de las obras realmente ejecutadas.
Lugar de ejecución:
IES Las Espeñetas, C/ Los Ruises 2, 03300- Orihuela (Provincia: Alicante)
Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:
Consideraciones importantes:
