CONTRATO DE OBRAS - TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO - CENTRO SOCIAL DE VALDENOCHES (GUADALAJARA) (CM/9216/2026)
Datos generales
6411,78 €
6/8/2026
Obras
Publicado
Procedimiento
Contrato Menor
Órgano de contratación
JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Lugar
ESPANA - GUADALAJARA
CPV
Documentación adicional
Documentación adicional |
|---|
Resumen
Objeto:
Contrato de obras para trabajos de conservación y mantenimiento de pintura exterior del Ayuntamiento - Centro Social de Valdenoches (Guadalajara).
Características:
El contrato abarca la preparación del soporte, el pintado de paramentos de fachada y cerrajería existente, y el pintado del cerramiento exterior del Centro Social de Valdenoches.
Requisitos técnicos y de calidad:
- Los adjudicatarios deberán presentar previamente a la ejecución de los trabajos los documentos de idoneidad, fichas técnicas, sellos de calidad o ensayos de los materiales y elementos para la conformidad de la Dirección Facultativa.
- Todos los productos incluidos estarán sometidos obligatoriamente al marcado CE.
- El adjudicatario deberá elaborar la evaluación de riesgos de todas las actividades y redactar un documento con los riesgos y medidas preventivas.
- Se acreditará la existencia de técnicos expertos en prevención de riesgos laborales.
- El adjudicatario comunicará prev...
Criterios de evaluación:
Solvencia económica:
Solvencia técnica:
Medios materiales:
Medios personales:
Fecha de inicio:
La fecha prevista de inicio se determinará tras la firma del acta de comprobación de replanteo, la cual se firmará en un plazo menor de 15 días desde la fecha de formalización del contrato (notificación del vale de pedido).
Duración:
El plazo de ejecución de las obras es de 4 SEMANAS a partir de la fecha de la firma del acta de comprobación de replanteo. El plazo de garantía es de 2 AÑOS.
Lugar de ejecución:
Ayuntamiento – Centro Social de Valdenoches, ubicado en Calle Real, 25, 19197 Valdenoches, Guadalajara. (Provincia: Guadalajara)
Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:
Consideraciones importantes:
