DIRECC FACULTATIVA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE READECUACION Y MEJORA INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS DEL SIST. INTEGRADO DE DETECCION ALARMA Y MEDIOS DE EXTINCION EN EDIFICIO DE C/ ESTACION NO25 DE MIRANDA DE EBRO (BURGOS) (A2026/008700)

El contrato tiene por objeto la prestación de servicios de Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud para las obras de readecuación y mejora de la instalación de protección contra incendios en un edificio administrativo. Esto incluye la supervisión técnica, la dirección de la ejecución de las obras y la garantía de la seguridad y salud en el trabajo durante el desarrollo de las mismas.

El contrato abarca la dirección facultativa de las obras de readecuación y mejora de la instalación de protección contra incendios, incluyendo el sistema integrado de detección, alarma y medios de extinción. Las funciones principales incluyen la supervisión técnica de la obra, la verificación del cumplimiento del proyecto, la gestión de modificaciones, la emisión de certificaciones y el control de la calidad. Adicionalmente, se realizará la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

Proyecto Redactado por:

• Autor/a del proyecto (persona redactora): Miguel Alegre Delgado, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado N.º 3.934 del Colegio Oficial de Ingenieros Indu...

Sin datos

El plazo de ejecución comprende 3 meses para la duración del contrato de obra, más el tiempo necesario para la realización del informe del estado de las obras y trámites administrativos hasta la liquidación, tras un plazo de garantía de 24 meses. Este plazo de garantía se incrementará según la oferta del contratista adjudicatario de las obras.

El servicio se ejecutará en el edificio administrativo propiedad de la Junta de Castilla y León, situado en la Calle Estación nº 25, 09200 Miranda de Ebro (Burgos). (Provincia: Burgos)