"SERVICIO DE DIRECCION FACULTATIVA (DIRECCION DE OBRA DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS) DE LA FASE 0 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS DEL PLAN FUNCIONAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO" (A/SER-011832/2025)
Datos generales
1.167.792,20 €
30/7/2026
Servicios
Publicado
Órgano de contratación
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARANON
Lugar tipado
ES300 - Madrid
Periodo de ejecución
CPV
Documentación adicional
Documentación adicional |
|---|
Resumen
Objeto:
El contrato tiene por objeto la prestación de servicios de Dirección Facultativa, Dirección de Obra, Ejecución de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de obras correspondientes a la Fase 0 de la Primera Fase de Obras del Plan Funcional del Complejo Hospitalario del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. El servicio incluye la dirección de obra, la dirección de ejecución de obra, la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, y la redacción y entrega de la Documentación Final de Obra y el Libro del Edificio.
El contrato no se divide en lotes, adjudicándose integralmente a un único licitador.
Características:
Las características específicas del contrato son:
-
Alcance y actuaciones obligatorias:
- Dirección de Obra (DO).
- Dirección de Ejecución de Obra (DEO).
- Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras (CSSO).
- Redacción y entrega de la Documentación Final de Obra y el Libro del Edificio.
- La gestión de trabajos se realizará con Metodología BIM.
-
Metodología de ejecución: Se requiere la implementación de la metodología Building Information Modeling (BIM) según la Serie de Normas ISO 19650, garantizando la creación de un modelo de información actualizado durante la obra. Se utilizará una plataforma colaborativa digital aprobada por la Administración.
-
Requisitos esenciales y restricciones:
- Cumplimiento de l...
Criterios de evaluación:
Solvencia económica:
Solvencia técnica:
Medios materiales:
Medios personales:
Fecha de inicio:
La ejecución del contrato se iniciará con el Acta de Comprobación de Replanteo de Obra, salvo reserva fundada que impida el comienzo.
Duración:
El plazo de ejecución total es de 22 meses. El contrato es complementario al contrato de obra, y el plazo de ejecución de los trabajos objeto del contrato resultará de la oferta adjudicataria de las obras de referencia, conforme al programa de ejecución, incrementando el tiempo para los trabajos relacionados con la liquidación del contrato de obra.
Lugar de ejecución:
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Calle Dr. Esquerdo, 46, Madrid. (Provincia: Madrid)
Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:
Consideraciones importantes:
