EXECUCION DO PROTECTOR TITULADO: MELLORA DE CAMINOS RURAIS DE ACCESO A OUSON (846/2026)

Contrato de obras para la mejora de caminos rurales de acceso al núcleo de Ousón, como parte del Plan Camiños Rurais 2026-2027.

El contrato tiene como objeto la ejecución de obras de pavimentación y mejora de caminos municipales de acceso al núcleo de Ousón. Las obras consisten en la aplicación de una capa de aglomerado en caliente de 6 cm de espesor sobre una base preparada, previa limpieza de cunetas y barrido del firme existente. No se contemplan ampliaciones ni modificaciones de los caminos, aprovechando al máximo la anchura de explanación. Las acciones a cargo de la empresa adjudicataria incluyen la adecuación y restauración de accesos a la obra, retirada de residuos, levantado de rejillas y tapas de sumideros, gastos derivados del uso de espacios para instalaciones auxiliares, acopios de material, gestión de residuos de construcción y demolición, y la adopción de medidas de seguridad y salud.

**Autor/a del p...

Sin datos. El plazo de ejecución se inicia al día siguiente de la firma del acta de comprobación, la cual no podrá ser superior a un mes desde la formalización del contrato.

El plazo de ejecución de las obras es de 2 meses. El cómputo del plazo se iniciará el día siguiente a la fecha del acta de comprobación, la cual se firmará en el plazo señalado en el contrato, no pudiendo ser superior a un mes desde la formalización.

Ayuntamiento de Becerreá, provincia de Lugo. (Provincia: Sin datos)