REDACCION DE PROYECTO EJECUCION DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA DE ETAP EN ITXAKO Y DE UN DEPOSITO REGULADOR DEL AGUA TRATADA (8094_OB05/2026)

El contrato tiene por objeto la redacción del proyecto, la ejecución de la obra y la puesta en marcha durante seis meses de la estación de tratamiento de agua potable de Itxako (ETAP) y de un depósito regulador del agua tratada. Se trata de un contrato de obra llave en mano.

El contrato comprende las siguientes prestaciones:

• Redacción del Proyecto Constructivo, incluyendo todos los documentos técnicos exigidos por la normativa aplicable.
• Ejecución de las obras de la nueva ETAP y del depósito de agua tratada, así como de todas las instalaciones auxiliares asociadas.
• Puesta en marcha, ajuste y comprobación del correcto funcionamiento de las instalaciones.
• Operación y mantenimiento de la ETAP durante un período mínimo de seis (6) meses a cargo del adjudicatario correspondiente, con objeto de verificar el cumplimiento de las garantías de funcionamiento y calidad exigidas.

La actuación se estructura en tres expedientes independientes:

• Expediente 1: Contratación de la Redacción del Proyecto y Construcción de la ETAP de Itxako.
• Expediente 2...

Sin datos

El plazo de ejecución de las obras es de 29 meses, distribuidos de la siguiente manera:

• Redacción de proyectos: 5 meses
• Ejecución de obra: 18 meses
• Puesta en marcha y mantenimiento inicial: 6 meses

Se debe garantizar que, incluyendo demoras o imprevistos, las obras estén finalizadas antes del 20 de noviembre de 2027.

Estación de Tratamiento de Agua Potable de Itxako (ETAP) y un depósito regulador del agua tratada. (Provincia: Sin datos. No se indica la provincia de forma explícita, pero la ETAP de Itxako se ubica en Itxako, Navarra.)