OBRAS DE PAVIMENTACION DE DIVERSOS CAMINOS RURALES POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION (76453Q/2026)
Datos generales
495.861,45 €
30/7/2026
Obras
Publicado
Órgano de contratación
AYUNTAMIENTO DE GIJON
Lugar
ESPANHA
CPV
Documentación adicional
Documentación adicional |
|---|
Resumen
Objeto:
Contratación de obras para la pavimentación de 33 caminos rurales en el concejo de Gijón, actualmente con firme de zahorra compactada. El objetivo es mejorar la accesibilidad, seguridad y calidad del firme, optimizando al mismo tiempo los recursos municipales al reducir la necesidad de mantenimiento recurrente.
Características:
El contrato tiene como objeto la pavimentación de diversos caminos rurales mediante la extensión de una capa de aglomerado asfáltico AC16 SURF 50/70. Se aprovechará al máximo el ancho disponible de cada vía y se dotará a las mismas de la correspondiente señalización horizontal. El criterio principal de selección de los caminos ha sido el número de viviendas atendidas.
Proyecto:
- Autor/a del proyecto: Miguel Blanco López, Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
- DNI/NIF del autor/a: 45680697Y
- Empresa redactora del proyecto: Servicio de Obras Públicas del Ayuntamiento de Gijón.
- CIF de la empresa redactora: Sin datos
Presupuesto Base de Licitación: 599.992,35 € (IVA incluido).
Clasificación del contratista exigida: GRUPO G - Viales y obras de vialidad inverna...
Criterios de evaluación:
Solvencia económica:
Solvencia técnica:
Medios materiales:
Medios personales:
Fecha de inicio:
El plazo de ejecución comenzará a computar a partir del día siguiente de la fecha del Acta de comprobación del Replanteo, que deberá realizarse en el plazo máximo de UN (1) MES desde la formalización del contrato.
Duración:
El plazo de ejecución será de CINCO (5) MESES.
Lugar de ejecución:
Concejo de Gijón, en diversos caminos rurales. (Provincia: Asturias)
Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:
Consideraciones importantes:
