ES OBJECTE DEL PRESENT PLEC LA CONTRACTACIO DELS SERVEIS DE DIRECCIO DE L'OBRA CONTROL DE QUALITAT I LA COORDINACIO DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA CONTEMPLADA EN EL "PROJECTE TECNIC DE REHABILITACIO DEL GIMNAS MUNICIPAL" AL TERME MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. L'OBRA DEL GIMNAS ES TROBA EN LICITACIO EN EL MOMENT DE LA REDACCIO DEL PRESENT PLEC. (6408/2025)

El contrato tiene por objeto la contratación de los servicios de dirección de obra, control de calidad y coordinación de seguridad y salud para las obras contempladas en el "Proyecto Técnico de Rehabilitación del Gimnasio Municipal" en Santa Margarida i els Monjos. Este proyecto incluye la rehabilitación del gimnasio municipal redactado por la arquitecta Maria del Mar Gelida Jané.

El contrato abarca la dirección de la ejecución material de la obra, el control cualitativo y cuantitativo de la construcción y la calidad de lo edificado. Esto incluye la revisión del proyecto, la validación del programa de trabajo, la dirección de la ejecución material, la preparación y firma de actas (comprobación de replanteo, inicio de obra), la validación y firma de certificaciones mensuales, el seguimiento de costos, la verificación de datos de control geométrico, la elaboración de informes sobre solicitudes de ampliación de plazo y la justificación de diferencias económicas o de plazo. También implica el seguimiento de posibles incidencias durante el período de garantía y la coordinación con la empresa adjudicataria de las obras para la correcta ejecución de los arreglos. Se requie...

El inicio de la tarea encomendada coincidirá con el inicio de las obras contempladas en el "Proyecto técnico de rehabilitación del gimnasio municipal".

Se prevé un plazo de ejecución de nueve (9) meses a contar desde la firma del acta de comprobación de replanteo, totalmente vinculado a la duración de la ejecución de las obras contempladas en el proyecto técnico de rehabilitación del gimnasio municipal. El plazo de ejecución finalizará cuando se firme el acta de recepción de la obra. No obstante, las tareas de la dirección de obras no finalizarán hasta la emisión del informe sobre el estado de las obras una vez finalizado el plazo de garantía establecido en el contrato.

La zona objeto de la dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud será el Gimnasio municipal, ubicado en la Calle de Berenguer número 5 del municipio de Santa Margarida i els Monjos.