SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA A DESARROLLAR PARA LA EJECUCION DE UNAS NUEVAS PISTAS DEPORTIVAS Y UN INTERCAMBIADOR MODAL EN EL POLIDEPORTIVO ARROYO DE LA MIEL CONFORME AL PPTP. (62191H/2025)
330.578,51 €
31/03/2026
26/02/2026 22:59 (Fecha superada)
Servicios
En evaluación
Órgano de contratación
CONCEJALIA DE HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
Lugar
Avenida Juan Luis Peralta 20 Benalmadena
Lugar tipado
ES617 - Málaga
Periodo de ejecución
CPV
Resumen
Objeto:
El contrato tiene por objeto la prestación de servicios profesionales para la redacción del proyecto básico y de ejecución, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud, incluyendo actuaciones previas y trámites de legalización de todas las instalaciones y su puesta en uso. Esto se realiza para las obras de "Ejecución de nuevas pistas deportivas e intercambiador modal en el polideportivo de Arroyo de la Miel", que además comprenderá las construcciones auxiliares, aparcamientos y reordenación y remodelación de espacios exteriores anexos.
Características:
El contrato de servicios implica:
- Levantamiento topográfico completo y detallado de la parcela.
- Estudio geológico-geotécnico del subsuelo.
- Redacción de los proyectos básico y de ejecución de edificación, proyectos de instalaciones industriales preceptivos, y cuanta documentación técnica sea exigible.
- Dirección facultativa.
- Ingeniería general y de detalle. Dirección de la Ejecución Material de las Instalaciones. Tramitación legalización expedientes de las Instalaciones ante el Organismo competente de la Junta de Andalucía.
El presupuesto base de licitación es de 400.000 € (IVA incluido).
Criterios de evaluación:
Solvencia económica:
Solvencia técnica:
Medios materiales:
Medios personales:
Fecha de inicio:
Sin datos. No se indica una fecha de inicio específica, pero el plazo de ejecución comienza a contar a partir del día siguiente al de la firma del contrato.
Duración:
El plazo de ejecución se compone de los siguientes plazos:
- Redacción de proyecto de obras: 120 días naturales, o, en su caso, el plazo resultante de la mejora ofertada en el plazo de entrega del proyecto de obras por el licitador que resulte adjudicatario, a partir del día siguiente a la formalización del contrato.
- Dirección de las obras y coordinación en materia de seguridad y salud, en fase de ejecución: el plazo de ejecución de obras se estima en una duración de 20 meses y el plazo de garantía previsto para el contrato de obras se estima de 24 meses. A este respecto, al tratarse de un contrato complementario, su duración se extenderá hasta la finalización del contrato principal de obras (recepción de obra, plazo de garantía, liquidación, etc..).
Lugar de ejecución:
Término municipal de Benalmádena.
Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:
Consideraciones importantes:
