REDACCION DE PROYECTO Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE REFORMA DE LA ENFERMERIA DEL CENTRO PENITENCIARIO BIZKAIA (42/2025-P)

El contrato tiene por objeto el servicio de redacción de proyecto y seguimiento de obra para la reforma de la enfermería del Centro Penitenciario de Bizkaia. Este servicio no está dividido en lotes debido a que la realización independiente de las diversas prestaciones (redacción de proyectos, dirección de obra, dirección de ejecución material y coordinación de seguridad y salud) implicaría la necesidad de coordinar su ejecución y un aumento de costes y tiempos, comprometiendo la ejecución adecuada del contrato.

El contrato consiste en la redacción del proyecto y seguimiento de obras para la reforma de la enfermería del Centro Penitenciario de Bizkaia. Se estructura en tres fases:

• Fase I (Proyecto Básico): Desarrollo del Anteproyecto facilitado por la Dirección de Servicios Penitenciarios y Osakidetza. Se pueden plantear mejoras y alternativas al anteproyecto para alcanzar el grado de definición de un Proyecto Básico, suficiente para solicitar licencias municipales y otras autorizaciones. El adjudicatario deberá comprobar mediciones y realizar catas necesarias, e incluir justificaciones de normativa de accesibilidad (CTE-SUA y CAPV), CTE-SI, y Estudio de Gestión de Residuos (R.D. 105/2008, D 112/2012 CAPV y D.F. 23/2011 CFN).
• Fase II (Proyecto de Ejecución): Desarrollo del Proyecto...

La fecha de inicio del contrato será el día siguiente al de su formalización.

El plazo de ejecución total del contrato será el resultante de la suma de los plazos parciales de cada fase, extendiéndose hasta la liquidación del contrato de obras (art. 169 RGLAP).

• Fase I: Duración máxima de 35 días naturales desde la adjudicación del contrato.
• Fase II: Duración máxima de 60 días naturales desde la entrega de la Fase I.
• Fase III: El plazo estará en relación con el proyecto aprobado y supervisado por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, a través de su Dirección de Servicios Penitenciarios, y con los plazos que se establezcan en la adjudicación a la empresa adjudicataria de las obras que resulte ganadora del correspondiente concurso público. Se extenderá hasta la liquidación del contrato de obras.

Las Fases I y II del contrato se desarrollarán en el domicilio o sede social de la adjudicataria. La Fase III se realizará, además de en la sede de la adjudicataria, en el lugar donde se realicen las obras, es decir, en la enfermería del Centro Penitenciario de Bizkaia. (Provincia: Bizkaia)