OBRES PENDENTS D'EXECUCIO DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ENDEGAMENT D'UN TRAM DEL TORRENT DE L'OLLER AL SEU PAS PER LA UAU-5 (388/2026)
Datos generales
231.215,48 €
27/7/2026
Obras
Publicado
Órgano de contratación
AJUNTAMENT DE SANT MARTI DE CENTELLES
Lugar tipado
ES51 - Cataluña
Periodo de ejecución
CPV
Documentación adicional
Documentación adicional |
|---|
Resumen
Objeto:
Contrato de obras para la ejecución de las obras pendientes del proyecto constructivo de encauzamiento de un tramo del Torrent de l'Oller al su paso por la UAU-5, en el término municipal de Sant Martí de Centelles.
Características:
El objeto del contrato es ejecutar las obras pendientes del "Projecte constructiu de l'endegament d'un tram del Torrent de l'Oller al seu pas per la UAU-5", de acuerdo con el proyecto original de julio de 2023 y el documento técnico complementario de julio de 2026. Las obras principales comprenden el movimiento de tierras pendiente, terraplenados, base del encauzamiento, geotextiles y rellenos drenantes, escollera de piedra granítica, transiciones y acabados, anulación de elementos provisionales de desagüe y parte de la canalización existente, restitución ambiental, gestión de residuos, seguridad y salud, y el resto de partidas definidas técnicamente. Se excluyen las unidades ya ejecutadas, certificadas y recibidas en contratos precedentes. La adjudicataria deberá partir del estado físico ...
Criterios de evaluación:
Solvencia económica:
Solvencia técnica:
Medios materiales:
Medios personales:
Fecha de inicio:
El plazo de ejecución de tres meses comienza desde la fecha del acta de comprobación del replanteo.
Duración:
El plazo de ejecución es de 3 meses, contados desde la fecha del acta de comprobación del replanteo. Se puede ofrecer una reducción de hasta 15 días naturales, con un mínimo resultante de 2 meses y medio.
Lugar de ejecución:
Término municipal de Sant Martí de Centelles, en el tramo del Torrent de l'Oller a su paso por la UAU-5. (Provincia: Barcelona)
Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:
Consideraciones importantes:
