OBRA DE DERRIBO DEL INMUEBLE SITO EN CALLE HERMANOS SANCHEZ DEL RIO 7 EN HARO (LA RIOJA) (347/2025)

El objeto del contrato es la ejecución de las obras de derribo del inmueble sito en la calle Hermanos Sánchez del Río, número 7, en Haro, La Rioja. Esto incluye el vaciado del edificio, la valoración de las unidades de obra necesarias para llevar a cabo el derribo, y la conservación de la parte de la fachada de sillería y restos de la antigua muralla de Haro, conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, y del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Haro. Además, el contrato incluye la gestión de los residuos generados durante el proyecto de derribo de un edificio de viviendas. No se divide en lotes.

El contrato comprende las condiciones económico-administrativas para la licitación, mediante procedimiento abierto, del contrato de obras de derribo del inmueble sito en calle Hnos. Sanchez del Rio, 7. El edificio fue declarado en ruina por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de diciembre de 2024. El derribo se hará conforme al proyecto redactado por Samaniego Arquitectos SLP, el Pliego de prescripciones técnicas, el presente Pliego de cláusulas administrativas y la memoria de necesidad redactados al efecto, así como las propuestas que ofrezca el adjudicatario, de mejora de las anteriores y que así figuren en el contrato.

Presupuesto base de licitación: 155.703,27 € (IVA incluido). El valor estimado del contrato asciende a 128.680,39.-€, impuestos excluidos.

El edificio tiene una...

Abril de 2025

El plazo de ejecución material del contrato tendrá una duración de noventa (90) días, a contar desde la fecha de la firma del acta de replanteo e inicio de la obra. El plazo de ejecución previsto es de 3 meses (90 días naturales).

El lugar de ejecución es la C/ Hermanos Sánchez del Rio Nº 7, 26200 Haro (La Rioja) (Provincia: La Rioja)