CONSTRUCCIO D'UN UMBRACLE FOTOVOLTAIC A LES PISCINES DE VILADA (315/2026)
Datos generales
63.771,75 €
1/8/2026
Obras
Publicado
Órgano de contratación
AJUNTAMENT DE VILADA
Lugar tipado
ES51 - Cataluña
Periodo de ejecución
CPV
Documentación adicional
Documentación adicional |
|---|
Resumen
Objeto:
Contrato de obras para la construcción de un umbráculo fotovoltaico en las piscinas municipales de Vilada. El objetivo es crear una estructura que proporcione sombra y soporte la instalación de paneles fotovoltaicos, fomentando la generación de energía renovable, la reducción del consumo energético y de las emisiones de CO₂. La actuación se enmarca en los objetivos municipales de transición energética, sostenibilidad y eficiencia energética.
Características:
El objeto del contrato es la ejecución de las obras para la construcción de un umbráculo fotovoltaico en la piscina municipal de Vilada. El presupuesto base de licitación asciende a 77.163,83 € (IVA incluido), con un presupuesto de ejecución por 63.771,75 € (IVA excluido). El plazo de ejecución de las obras será hasta el 30 de noviembre de 2026. El procedimiento de adjudicación es abierto simplificado.
Proyecto de obra:
- Autor/a del proyecto (persona redactora): Antoni Fontdevila Santamaria.
- DNI/NIF del autor/a: Sin datos
- Empresa redactora del proyecto: Sin datos
- CIF de la empresa redactora: Sin datos
Criterios de evaluación:
Solvencia económica:
Solvencia técnica:
Medios materiales:
Medios personales:
Fecha de inicio:
1 de septiembre de 2026
Duración:
El plazo de ejecución de las obras será hasta el 30 de noviembre de 2026, o un plazo menor si así lo propone la empresa adjudicataria. El inicio del plazo de ejecución comenzará con el acta de comprobación del replanteo.
Lugar de ejecución:
Piscines de Vilada, municipio de Vilada, provincia de Barcelona. (Provincia: Barcelona)
Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:
Consideraciones importantes:
