CONTRATO DE OBRAS RELATIVAS A LA REPOSICION EN EL MISMO SOLAR DEL AULARIO DEL C.R.A. BENAVITES-QUART DE LES VALLS (CODGIO 46028041) EN TERMINO MUNICIPAL DE QUART DE LES VALLS. (2667464M)

El contrato tiene por objeto la ejecución de las obras de reposición en el mismo solar del aulario del C.R.A. Benavites-Quart de les Valls (código 46028041) en el término municipal de Quart de les Valls. Estas obras se clasifican como obras de demolición y primer establecimiento.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas y al proyecto que sirve de base al contrato. A continuación, se detallan las actuaciones obligatorias:

• El contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud con el contenido indicado en el Real Decreto 1627/1997, basado en el estudio de seguridad o salud que acompaña al proyecto. Este plan deberá ser aprobado antes del inicio de la obra.
• La empresa adjudicataria deberá respetar las condiciones laborales y salariales recogidas en el convenio colectivo sectorial de referencia.
• El contratista vendrá obligado a disponer de un plan de gestión de residuos, obligándose a realizar una segregación in situ de lo...

El inicio del plazo de ejecución del contrato comenzará con el acta de comprobación del replanteo, ésta no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados.

El plazo de ejecución del contrato se estima en 12 meses.

Las obras se llevarán a cabo en la Calle Santísimo Cristo, núm. 84, del municipio de QUART DE LES VALLS.