OBRES DEL PROJECTE D'ENTRADES I SORTIDES DE LA E-10 3 LOTS (23754/2026)

Buscar licitaciones

Datos generales

Importe

79.726,10 €

Publicación

03/06/2026

Plazo de ofertar
Contrato

Obras

Estado actual

Publicado

Órgano de contratación

CONCEJALIA DELEGADA DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Lugar

ESPANA - EIVISSA Y FORMENTERA

Lugar tipado

ES531 - Eivissa y Formentera

CPV

45233222
45233223

Documentación adicional

Documentación adicional

Resumen

Objeto:

Contrato de obras para la mejora de la fluidez del tráfico mediante la creación de nuevas entradas y salidas en la carretera E-10, en el término municipal de Eivissa. Las actuaciones se centran en optimizar la circulación y reducir las retenciones en calles y avenidas adyacentes.

El contrato se divide en los siguientes lotes:

  • Lote 1: Carrer Canaries.
  • Lote 2: Carrer Vicent Serra i Orvay.
  • Lote 3: Carrer Josep Riquer Llobet.

Características:

El contrato consiste en la ejecución de obras de mejora de la fluidez del tráfico en el término municipal de Eivissa, mediante la creación de nuevas entradas y salidas en la carretera E-10. Las actuaciones se han dividido en tres lotes:

  • Lote 1 (Entrada C/ Canàries): Creación de una nueva entrada desde la Avenida Pau-E-10 al Carrer Canàries. Esto implicará la reducción de la acera existente y la explanada de tierra para configurar un carril de incorporación directa.
  • Lote 2 (Salida C/ Vicente Serra i Orvay): Configuración de una nueva salida desde la Avenida de la Pau-E-10 a la Calle Vicent Serra i Orvay. Se convertirá una zona de tierra en carril de circulación y acera, e incluirá un paso de peatones y semáforo.
  • Lote 3 (Entrada C/ Josep Riquer Llobet): Creación de u...

Criterios de evaluación:

Solvencia económica:

Solvencia técnica:

Medios materiales:

Medios personales:

Fecha de inicio:

Sin datos

Duración:

El plazo de ejecución es de 2 semanas para cada lote, contado desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación y replanteo. Si un adjudicatario obtiene los tres lotes, deberá respetar el mismo plazo de ejecución para cada uno.

Lugar de ejecución:

Término Municipal de Eivissa, concretamente en la carretera E-10 y sus accesos y salidas en:

  • Calle Canarias.
  • Calle Vicente Serra y Orvay.
  • Calle Josep Riquer Llobet. (Provincia: Illes Balears)

Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:

Consideraciones importantes:


ENS Nivel medio
ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001