REDACCION DE PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION DE OBRA PARA RECALCE DE CIMENTACION ESTABILIZACION DE TERRENO Y REPARACION DE MURO EN EDIFICIO DE PASAJE DE ERJOS NO 3 BLOQUE 28 (2317/2026)

El contrato tiene por objeto la redacción de un proyecto de ejecución y la dirección de obra para llevar a cabo recalces de cimentación, estabilización de terreno y reparación de muros en un edificio. Incluye la realización de un estudio/dictamen sobre el estado de la edificación, el proyecto de ejecución de las obras, el estudio de seguridad y salud asociado, así como la dirección de obra, la dirección de ejecución de obra y la coordinación de seguridad y salud durante la fase de obra. El contrato se adjudica de forma unificada, sin división en lotes, debido a su origen en una medida de ejecución forzosa por motivos urbanísticos.

El contrato abarca la redacción completa de un proyecto técnico y la supervisión de su ejecución.

Las actuaciones obligatorias incluyen:

• Estudio / Dictamen sobre el estado de la edificación y alcance de las obras: Detallará las patologías existentes, su análisis y la propuesta de obras correctoras.
• Proyecto de Ejecución: Definirá las obras necesarias para estabilizar el terreno y la cimentación, evitando movimientos diferenciales, y para reparar los daños estructurales producidos. Deberá considerar medidas de control de humedad (revisión de redes, drenaje superficial, limitación de riego) y soluciones de estabilización (recalce puntual con micropilotes o técnicas de inyección), así como la restitución de la integridad estructural de muros fisurados.
• **Estudio de Seguridad y ...

La formalización del contrato se prevé para junio de 2026, a partir de cuya fecha se iniciarán los plazos de ejecución.

El plazo de ejecución total del contrato es de cuatro (4) meses. De estos, un (1) mes se destina a la elaboración y entrega del Estudio/Dictamen y el resto (tres (3) meses) a la elaboración y entrega del Proyecto de Ejecución y el Estudio de Seguridad y Salud. Las fases de Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud se desarrollarán hasta la finalización de la obra correspondiente.

El edificio objeto del contrato se encuentra en la C/ Pasaje Erjos, Nº 3, Bloque 28, en Santa Cruz de Tenerife, con referencia catastral 5781701CS7458S. (Provincia: Santa Cruz de Tenerife)