LA ADJUDICACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE OBRAS CONSISTENTE EN "RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LA ELA GUADALCACIN" (2026/EGE_02/000005)

Buscar licitaciones

Datos generales

Importe

161.289,25 €

Publicación

16/06/2026

Plazo de ofertar
Contrato

Obras

Estado actual

Publicado

Órgano de contratación

PRESIDENCIA DE LA E.L.A. DE GUADALCACIN

Lugar

Plaza Artesania 12 Guadalcacin

Lugar tipado

ES612 - Cádiz

Periodo de ejecución

15/06/2026 - 28/09/2026
4 meses

CPV

45000000
45316100

Documentación adicional

Documentación adicional

Resumen

Objeto:

Contrato de obras para la renovación del alumbrado público exterior con el fin de mejorar la eficiencia energética en la Entidad Local Autónoma de Guadalcacín. El proyecto incluye la sustitución de luminarias existentes por tecnología LED de alta eficiencia, la reparación de una zona con averías recurrentes y la instalación de nuevos puntos de luz para mejorar la uniformidad del alumbrado en diversas calles.

Características:

El contrato abarca la ejecución de obras de renovación del alumbrado público exterior. Las actuaciones principales son:

  • Sustitución de 215 luminarias actuales por luminarias LED de potencia nominal entre 35 y 50 W, según tipología de calle y altura de montaje.
  • Las nuevas luminarias deberán cumplir con las siguientes características:
    • Óptica adecuada para alumbrado viario, con distribución fotométrica que garantice uniformidad y confort visual.
    • Índice de reproducción cromática (CRI) adecuado (CRI>_70) y temperatura de color adaptada al entorno urbano.
    • Grado de protección mínimo IP65 e IK08, aptas para instalación en intemperie.
  • Reparación de una zona con averías repetidas en el alumbrado subterráneo existente.
  • Instalación de nuevos puntos de luz y columnas en c...

Criterios de evaluación:

Solvencia económica:

Solvencia técnica:

Medios materiales:

Medios personales:

Fecha de inicio:

El contrato se perfecciona tras la adjudicación y formalización. El plazo de ejecución comienza el día siguiente a la extensión del Acta de Replanteo, que se realizará en el plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato.

Duración:

3 meses y 15 días a partir del día siguiente a la fecha en que se extienda el Acta de Replanteo.

Lugar de ejecución:

Diversas calles de la Entidad Local Autónoma de Guadalcacín, Municipio de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz. (Provincia: Cádiz)

Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:

Consideraciones importantes:


ENS Nivel medio
ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001