MEJORAS EN LAS DEPENDENCIAS DEL JUZGADO DE PAZ (2026/8977C)

Contrato de obras para la mejora y modernización de las dependencias del Juzgado de Paz de Agüimes. Las actuaciones principales incluyen la instalación de una red de telecomunicaciones, la adecuación de la climatización, la mejora de la instalación eléctrica de baja tensión y la sustitución de falsos techos para optimizar las condiciones acústicas y de iluminación, así como la eficiencia energética.

Las actuaciones obligatorias comprenden:

• Mejora de la instalación eléctrica de baja tensión.
• Implantación de equipos de climatización eficientes.
• Instalación de red de telecomunicaciones (voz y datos).
• Sustitución de falsos techos para mejorar las condiciones acústicas y de las nuevas instalaciones.

La instalación eléctrica deberá cumplir con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y la normativa específica de instalaciones en locales de pública concurrencia (ITC-BT-28).

La instalación de climatización se realizará con un sistema de bomba de calor de temperatura refrigerante variable (VRV IV) y unidades interiores tipo cassette.

Se establece una condición especial de ejecución medioambiental referente al uso de soldadura ecológica para conduc...

No se especifica una fecha exacta de inicio, pero el plazo de ejecución comienza tras la firma del acta de comprobación de replanteo.

El plazo máximo de ejecución de las obras es de TRES (3) MESES, a contar desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación de replanteo.

Las obras se realizarán en las dependencias del Juzgado de Paz de Agüimes, ubicado en la calle Tarajal nº 6, en el término municipal de Agüimes, Gran Canaria. (Provincia: Las Palmas)