SEPARATA 1A DE ACTUALIZACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE SEGUNDA FASE DE MODERNIZACION DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN TORRELOBATON (VALLADOLID) (2025/040108-90)
52.516,29 €
15/04/2026
14/07/2026 12:43 (47 días y 15 horas restantes)
Obras
Desierto
Órgano de contratación
PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID
Lugar
ESPANA - VALLADOLID - MUNICIPIO DETORRELOBATON DENTRO DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID
Lugar tipado
ES418 - Valladolid
CPV
Resumen
Objeto:
Contratación de las obras de "SEPARATA 1ª DE ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 2ª FASE DE MODERNIZACIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TORRELOBATÓN". El contrato tiene como objeto la actualización del proyecto básico y de ejecución de la 2ª fase de modernización de la pista polideportiva en el polideportivo municipal de Torrelobatón (Valladolid). Esta actualización responde a la necesidad de ajustar los precios del proyecto técnico a la situación actual del mercado.
Características:
El objeto del contrato es la ejecución de las obras de "SEPARATA 1ª DE ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 2ª FASE DE MODERNIZACIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TORRELOBATÓN", según el proyecto redactado y aprobado.
El proyecto técnico (incluido el Estudio de Gestión de Residuos y el Estudio Básico de Seguridad y Salud), planos, pliego de prescripciones técnicas particulares, cuadro de precios, memoria y presupuesto general revestirán carácter contractual, por lo que serán obligatorios y exigibles al adjudicatario del contrato.
El contrato no se divide en lotes. Presupuesto base de licitación: 63.544,71 euros (IVA incluido). El valor estimado del contrato se establece en la cantidad de 52.516,29 euros (IVA excluido).
El presente contrato tendrá ...
Criterios de evaluación:
Solvencia económica:
Solvencia técnica:
Medios materiales:
Medios personales:
Fecha de inicio:
Sin datos
Duración:
El plazo máximo de ejecución del contrato de obras será de 1,5 meses, que comenzará a contarse desde el día siguiente al de la formalización del acta de comprobación del replanteo, hecho éste que se producirá dentro de un mes desde la fecha de formalización del contrato administrativo.
El plazo de ejecución de las obras es de 1,5 meses y el plazo de garantía de las obras es de doce meses.
La duración estimada de la obra es de cuatro meses a partir de la fecha de firma del acta de replanteo.
El plazo de ejecución de las obras es de cuatro meses. El plazo de garantía de las obras es de doce meses.
Lugar de ejecución:
Las obras objeto del presente contrato se llevarán a cabo en la pista polideportiva en el polideportivo del término municipal de Torrelobatón.
Polideportivo Municipal de Torrelobatón (Valladolid).
Polideportivo Municipal de Torrelobatón (Valladolid) (Provincia: Valladolid)
Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:
Consideraciones importantes:
