SERVICIO DE DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA ACTUACION "NUEVO DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN AGUADULCE T.M. DE ROQUETAS DE MAR (ALMERIA)" COFINANCIADA EN UN 50% CON CARGO AL CANON DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS DE INTERES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA Y EL 50% RESTANTE CON CARGO AL AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR. (14/26.-SERVICIO)

El contrato tiene por objeto la contratación de servicios profesionales para la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución del proyecto de construcción del "Nuevo Depósito de Agua Potable en Aguadulce, T.M. de Roquetas de Mar (Almería)". El contrato se divide en dos lotes:

• Lote 1: Dirección Facultativa.
• Lote 2: Coordinación de Seguridad y Salud.

El contrato comprende los servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para la construcción de un nuevo depósito de agua potable. Las obligaciones del adjudicatario incluyen:

Lote 1: Dirección de Obra

• Control cualitativo y cuantitativo de la construcción.
• Garantizar el cumplimiento del programa de trabajos y el plazo de ejecución.
• Velar por el cumplimiento del plan de control de calidad.
• Supervisar y coordinar el control de calidad de recepción de materiales.
• Redactar mensualmente la relación valorada de la obra ejecutada.
• Verificar la idoneidad de los materiales.
• Comprobar los replanteos y la disposición de los elementos constructivos.
• Colaborar en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada.
• Emitir informes mensu...

Se estima la adjudicación en noviembre de 2026.

La duración de la prestación del servicio queda condicionada al plazo de ejecución del contrato de obras al que está vinculada. Se estima un plazo de ejecución aproximado de 18 meses.

Parcela situada junto a la Avda. Estados Unidos, núcleo de población Aguadulce, T. M. de Roquetas de Mar (Almería). (Provincia: Almería)