REDACCION DE PROYECTO Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INSERCION SOCIAL DEL CENTRO PENITENCIARIO BIZKAIA (11/2026-P)
300.000,00 € (360.000,00 €)
25/05/2026
25/05/2026 10:00 (Fecha superada)
Servicios
En evaluación
Órgano de contratación
GOBIERNO VASCO-DIRECCION DE SERVICIOS
Lugar tipado
ES213 - Bizkaia
Periodo de ejecución
CPV
Resumen
Objeto:
El contrato tiene por objeto la redacción del Proyecto de Ejecución y el seguimiento de las obras de construcción del Centro de Inserción Social (CIS) del Centro Penitenciario Bizkaia. Este servicio se articula en las siguientes fases:
- Fase I (Estudios Previos): Redacción de un Anteproyecto, levantamiento topográfico y estudio inicial del subsuelo.
- Fase II (P. Básico y P. de Demolición): Desarrollo del anteproyecto hasta Proyecto Básico, Proyecto de Demolición, Estudio de Seguridad y Salud y Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
- Fase III (P. Ejecución): Desarrollo del Proyecto Básico hasta Proyecto de Ejecución, Proyectos de Instalaciones y de Actividad, Estudio de Seguridad y Salud, Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, Estudio de ...
Características:
El contrato consiste en la redacción del proyecto y el seguimiento de las obras de construcción de un Centro de Inserción Social (CIS) en el Centro Penitenciario Bizkaia. Se busca construir un centro destinado al cumplimiento de penas en régimen abierto o tercer grado penitenciario, penas privativas de libertad y penas de arresto de fin de semana, con una capacidad inicial estimada de 16 habitaciones (14 + 2 para PMR).
Actuaciones y alcance: El proyecto se divide en las siguientes fases:
- Fase I (Estudios Previos): Redacción de un Anteproyecto que exponga los aspectos funcionales, formales, constructivas y económicas de la obra, incluyendo un levantamiento topográfico y un estudio inicial del subsuelo. Se analizará la viabilidad de construir un sótano. Se estudiarán alternativas de...
Criterios de evaluación:
Solvencia económica:
Solvencia técnica:
Medios materiales:
Medios personales:
Fecha de inicio:
El día siguiente al de la formalización del contrato.
Duración:
El plazo de ejecución total del contrato se distribuirá según el siguiente esquema: Fase I: 40 días naturales Fase II: 20 días naturales Fase III: 60 días naturales Fase IVa: S. Contrato de obra +15 días naturales Fase IVb: S. Contrato de obra La duración del contrato se extenderá hasta la liquidación del contrato de obras al que está ligado. Los plazos parciales son:
- Fase I: 40 días naturales desde la adjudicación del contrato.
- Fase II: 20 días naturales desde la entrega de la Fase I.
- Fase III: 60 días naturales desde la entrega de la Fase II.
- Fase IV: En relación con los proyectos aprobados y supervisados y con los plazos que se establezcan en la adjudicación a la empresa adjudicataria de las obras. Estudio geotécnico y ajustes en el proyecto de ejecución: 15 días naturales tras ...
Lugar de ejecución:
Fases I, II y III: domicilio o sede social del adjudicatario. Parte final de la Fase III y Fase IV: lugar donde se realicen las obras.
Centro Penitenciario Bizkaia (Provincia: Bizkaia)
Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:
Consideraciones importantes:
